Prefeitura de Penápolis / SP

Contratos

Atualizado em: 19/06/2026 às 09h56

Nº 283/2024

ENCERRADO

Contratada(s): SECRETARIA DE ESPORTES

Baixar Contrato

Vigência

Vigência encerrada

Objeto

O presente convênio tem como objeto a transferência de recursos financeiros para cobertura parcial de despesas com a execução da obra de "Reforma do Ginásio Municipal", de acordo com os correspondentes plano de trabalho e cronograma físico-financeiro, que integram o presente instrumento como anexos I e II, respectivamente. Parágrafo Único - A Secretaria de Esportes, amparado em manifestação fundamentada do setor técnico da pasta, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor

Vigência

De 27/12/2024 à 12/06/2025

Data da assinatura

27/12/2024

Origem

OU - Outra

Categoria do processo

Obras

Tipo

CV - Convênio

Número de parcelas

Valor das parcelas

R$ 250.000,00

Receita ou despesa

Despesa

Fruto de adesão

Não

Indicador de remanejamento

Não

Valores

Contrato

R$ 250.000,00

Valor Total

R$ 250.000,00

Aditivos

Total: 1

TERMO ADITIVO - Nº 1

Tipo do termo: Termo Aditivo

Ano do aditamento: 2025

Assinado em: 19/05/2025