Prefeitura de Penápolis / SP

Contratos

Atualizado em: 02/03/2026 às 21h16

Nº 340/2022

ENCERRADO

Contratada(s): SECRETARIA DE ESPORTES

Baixar Contrato

Vigência

Vigência encerrada

Objeto

O presente convênio tem como objetivo a transferência de recursos financeiros para cobertura parcial de despesas com a execução da obra de REFORMA DE PSCINAS, de acordo com os correspondentes planos de trabalho e cronograma físico-financeiro, que integram o presente instrumento como anexos I e II, respectivamente Parágrafo único - O Secretário de Esportes, amparado em manifestação fundamentada do setor técnico da Pasta, poderá autorizar modificações incidentes sobre o plano de trabalho de que trata o "caput", para sua melhor adequação técnica ou financeira, vedadas a alteração do objeto do ajuste ou acréscimo de valor

Vigência

De 01/12/2022 à 30/11/2024

Data da Assinatura

01/12/2022

Origem

OU - Outra

Categoria do Processo

Obras

Tipo

CV - Convênio

Número de Parcelas

Valor das Parcelas